26 сентября 2008 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошло заседание Научно-консультативного Совета

26 сентября 2008 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошло заседания Научно-консультативного Совета при участии И.В. Решетниковой – доктора юридических наук, профессора, председателя Арбитражного суда Свердловской области, заместителей председателя и председателей судебных составов Арбитражного суда Свердловской области, А.Г.Кузнецова - кандидата юридических наук, доцента, заместителя председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа, Б.М. Гонгало – доктора юридических наук, профессора, директора Уральского отделения российской школы частного права, Д.В.Жернакова – кандидата юридических наук, заместителя директора Института частного права, Е.Ю.Петрова - кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы:

1. Должен ли кредитор, решивший отказаться от принятия исполнения в связи с утратой интереса вследствие просрочки должника (п.2 ст.405 ГК РФ), совершить активные действия по такому отказу (направить соответствующую претензию должнику), либо может ожидать предоставления исполнения должником (с просрочкой) и имеет альтернативу: принять исполнение или отказаться от его принятия?

Обязан ли кредитор (заказчик), не направивший должнику (подрядчику) соответствующее заявление-отказ от принятия исполнения (п.2 ст.405, п.3 ст.708 ГК РФ) до фактического исполнения обязательства подрядчиком в полном объеме (но с просрочкой), оплатить подрядчику работы в полном объеме?

2. Подлежат ли применению правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации о неосновательном обогащении при виндикации имущества лицом, не являющимся собственником?

3. Возможно ли заключение путем совершения конклюдентных действий договора об оказании услуг связи и соглашения о неустойки за нарушение сроков оплаты услуг связи?

В ближайшее время рекомендации НКС будут размещены на сайте суда.

Опубликовано: 01.10.2008 17:53 Обновлено: 01.01.1970 03:00